Договор на содержание и ремонт многоквартирного дома

Положения договора содержания общего имущества и ремонта в многоквартирном доме

Заказчиком услуг по данному типу договора могут выступать как собственники квартир, так и УК, и ТСЖ. Оплату за свою работу исполнитель по электросервисному договору чаще всего получает после того как эффект по энергосбережению будет достигнут. И приравнивается она к сэкономленной жильцами сумме в результате действий электросервисной организации. Хотя эти условия могут быть изменены по соглашению сторон.

Обязанности управляющей компании по содержанию дома

Современный мегаполис — целая организация, взаимодействующая между собой в разных сферах, например городское хозяйство, региональная экономика. К ним следует отнести и ЖКХ. Итак, жилищно-коммунальное хозяйство — это система города, которая предоставляет услуги населению, например освещение улиц, общественный транспорт, озеленение, вывоз мусора и многое другое.

Договор подряда на ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома

Согласно договору подряда на ремонт и содержание и общего имущества многоквартирного дома подрядчик (одна сторона) принимает на себя обязательство исполнять по заданию заказчика (другой стороны) работы по ремонту и содержанию общего имущества, а заказчик должен оплачивать исполненные работы.

Договор оказания услуг по содержанию жилого дома и выполнения работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома

4.2. Сумма ежемесячного платежа, которая начисляется каждому жильцу в виде долевого взноса в оплату работ (услуг) по настоящему договору, определяется Исполнителем на основании согласованных тарифов и в соответствии с общей площадью соответствующей квартиры.

Договор на содержание общего имущества многоквартирного дома

4.3.5. Выполнять работы по техническому обслуживанию нештатного внутриквартирного оборудования по заявкам владельцев квартир и нежилых помещений за отдельную плату. Предоставить утвержденный Обслуживающей организацией примерный перечень таких работ с указанием стоимости. Оплата производится Собственником помещения (квартиры) непосредственно Обслуживающей организации.

Договор на содержание и ремонт многоквартирного дома (МКД)

В случае несвоевременного исполнения (ненадлежащего исполнения)  условий, предусмотренных п. 6.2 Договора,  обязуется выплатить  пени в размере  в день от месячной стоимости Работ, предусмотренной п. 5.17 Договора, за каждый день просрочки, но не более . При этом  вправе приостановить выполнение Работ вплоть до исполнения  указанных обязанностей по Договору.

Договор на содержание и ремонт многоквартирного дома

Например, суд в мотивировочной части постановления указал: «. поскольку ответчик фактически пользовался услугами истца по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту жилого дома при отсутствии соответствующего договора, то сбереженная им плата за содержание общего имущества многоквартирного дома является его неосновательным обогащением. Также обоснованно в соответствии с частью 2 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации судом взысканы проценты на указанную сумму неосновательного обогащения в размере 2059 руб. 24 коп. по ставке 10,25% годовых. Доводы заявителя о том, что стоимость неосновательного обогащения следует рассчитывать на основании актов приемки выполненных работ, являются необоснованными, так как противоречат статье 1105 ГК РФ , поскольку иск заявлен о взыскании неосновательного обогащения, а не убытков. (См. Постановление ФАС Поволжского округа от 23.01.2009 по делу N А72-999/08).

Панель ручного поиска договоров

3.3.1.8. Предварительно письменно уведомлять собственников помещений, нанимателей жилых помещений по договорам социального или коммерческого найма жилых помещений о проведении технических осмотров состояния внутридомового оборудования или несущих конструкций дома, расположенных внутри помещений, их ремонта или замены, согласовывать сроки проведения указанных работ.

Договор на содержание и ремонт многоквартирного дома

ООО « Мгинская Ремонтно – Эксплуатационная Компания Жилищно- Коммунального Хозяйства », именуемая в дальнейшем « Исполнитель », в лице директора Кузякиной К.П., действующего на основании Устава, с одной стороны и собственники помещений многоквартирного дома № _____по адресу: 187300, Ленинградская область, Кировский район, пос.Мга, ______________________________ в лице уполномоченного представителя

Договор оказания услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома

2.1.3. Представлять на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома отчеты о выполнении настоящего договора в течение первого квартала года, следующего за отчетным, либо по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Договор на содержание и ремонт многоквартирного дома

3.3.9. Уведомлять Обслуживающую организацию в 10-дневный срок об изменении количества проживающих человек в своем помещении, возникновении или прекращении права на предоставление мер социальной поддержки, необходимости перерасчета платы за недополученные услуги, о сдаче жилого помещения в поднаем.

МУРЭП — Ржевка

• Расчет стоимости содержания и текущего ремонта жилого дома – Приложение № 1.
• Перечень работ по содержанию и текущему ремонту жилого дома — Приложение № 2
• Предельные сроки устранения неисправностей отдельных частей жилого дома и его оборудования. Приложение № 3
• Периодичность работ по уборке лестничных клеток, придомовой территории, обслуживанию мусоропроводов. Приложение №4.

ООО УК ЖКО Комфорт

Договор может быть пролонгирован на следующий год на тех же условиях, если за 30 дней до окончания срока его действия ни одна из сторон письменно не заявит другой стороне о его прекращении или изменении или заключении договора на иных условиях. Все изменения в договор вносятся путем заключения дополнительных соглашений сторонами.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА О СОДЕРЖАНИИ И РЕМОНТЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Товарищество собственников жилья "_______________", именуемое в дальнейшем "ТСЖ", в лице Председателя правления _______________, действующего на основании Устава, с одной стороны и Управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда, являющееся представителем собственника муниципальных помещений в многоквартирных домах, именуемое в дальнейшем "Собственник", в лице начальника управления Т.В.Астафьевой, действующей на основании Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации города Рязани, далее именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о следующем:

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

5.2. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от стоимости непредоставленных (невыполненных) или некачественно предоставленных (выполненных) соответствующих услуг (работ) за каждый день нарушения.